UMOWA NR …/D/2017

Zawarta w dniu …………… w Chęcinach pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000009315, NIP 959-128-99-64 Świętokrzyski Urząd Skarbowy w Kielcach, Regon 000296213, zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

Dyrektora – Youssefa Sleimana,

a

……………………….. z siedzibą w ……………….., ul. ………….., wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w …………….., …… Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem ………………, NIP ………….., Regon ……………….., zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

…………………………

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209 000,00 €, zgodnie z art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2016 poz. 1265).

§ 1

Przedmiot umowy:

Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze.

Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy odpowiada warunkom zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Integralną częścią niniejszej umowy jest formularz ofertowy Wykonawcy.

§ 2

Czas trwania umowy:

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy na własny koszt w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od następnego dnia po podpisaniu umowy, czyli do dnia ……………….

§ 3

Wartość umowy:

1. Wartość niniejszej umowy wynosi ………….. zł netto (słownie: ……………… zł 00/100) plus należny podatek VAT w wysokości … %, co daje wartość brutto: ………… zł (słownie: ………… zł 00/100), w tym wartość umowy zadania (części):

dla zadania nr … wynosi: ………. zł netto (słownie: …………. zł 00/100) plus należny podatek VAT w wysokości …. %, co daje wartość brutto: …………. zł (słownie: ……….. zł 00/100),

2. Określona w ust. 1 wartość obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą, a w szczególności: koszty zakupu, transportu, ubezpieczenia, podatków, opłat celnych i rozładunku.

§ 4

Terminy i warunki płatności:

Należność z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy nr ……………………. w terminie 30 dni od otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

Podstawą do zapłaty będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez strony i dołączony do faktury VAT.

Za dzień zapłaty faktury VAT przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

Przedstawiciele stron:

Do nadzoru nad realizacją umowy Zamawiający upoważnia Pana Krzysztofa Kasprzyka, tel. (41) 346-55-45 wew. 257, e-mail: k.kasprzyk@czerwonagora.pl

Do kontaktów z Zamawiającym, Wykonawca upoważnia ……………….….. tel. ……………, e-mail: ……………………..

§ 6

Warunki realizacji umowy:

Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy spełnia następujące wymagania:

odpowiada wszystkim wymaganiom technicznym zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy,

jest fabrycznie nowy, kompletny wraz ze wszystkimi sterownikami, sprawny i wolny od wad,

posiada deklarację zgodności CE, oraz wymagane przepisami nadrzędnymi dopuszczenia do obrotu i używania.

Zamawiający wymaga:

podania przez Wykonawcę dokładnego terminu dostawy przedmiotu zamówienia, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem,

aby urządzenie było kompletne i po zainstalowaniu gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów,

aby Wykonawca dostarczył razem z urządzeniami ich instrukcję obsługi, kartę gwarancyjną pisaną w języku polskim i licencje na oprogramowanie.

W przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub nie odpowiadającego wymaganiom SIWZ, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia występujących w nim wad lub wymiany na towar wolny od wad w terminie 3 dni, licząc od następnego dnia od daty zgłoszenia zdarzenia. Nie usunięcie wad we wskazanym terminie będzie traktowane, jako brak realizacji przedmiotu zamówienia. Koszty wynikające z dostarczenia wadliwego urządzenia pokrywa w całości Wykonawca.

W przypadku braku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie określonym w § 2, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do realizacji dostawy w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia wysłania wezwania mailem.

W przypadku gdy Wykonawca nie wymieni dostarczonego towaru wadliwego lub nie odpowiadającego wymaganiom SIWZ na nowy lub nie usunie w nim wad w terminie określonym w § 6 ust. 3, wysokość wynagrodzenia określona w § 3 ust. 1, które zapłaci Zamawiający Wykonawcy zostanie pomniejszona o wartość niesprawnego lub wadliwego towaru.

Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego instrukcją obsługi.

§ 7

Gwarancja:

Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji na okres …. miesięcy, licząc od daty odbioru sprzętu przez Zamawiającego, potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym.

W przypadku wystąpienia awarii zakupionego sprzętu, Wykonawca dokona naprawy w czasie nie dłuższym niż 4 dni robocze od przyjęcia zgłoszenia telefonicznego na numer tel. ………., faxem …………., lub drogą e-maliową …………

W przypadku niemożności usunięcia uszkodzenia w terminie wymienionym w ust. 2, Wykonawca zapewni (na czas naprawy) bezpłatne urządzenie zastępcze, o parametrach nie gorszych niż to które uległo uszkodzeniu, dostarczając je do siedziby Zamawiającego na własny koszt.

W przypadku, gdy konieczne będzie usunięcie awarii poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca odbierze uszkodzony sprzęt z siedziby Zamawiającego i dostarczy po naprawie na własny koszt i ryzyko.

W przypadku, gdy konieczne będzie usunięcie awarii poza siedzibą użytkownika, wszystkie nośniki danych takie jak dyski twarde pozostają w siedzibie Zamawiającego.

W przypadku niemożności naprawienia i konieczności wymiany uszkodzonych trwałych nośników pamięci na nowe, uszkodzone trwałe nośniki pamięci, pozostaną do wyłącznej dyspozycji Zamawiającego.

Okres niesprawności dostarczonego sprzętu przedłuża okres gwarancji o ten okres, co zostanie odnotowane w karcie gwarancyjnej.

W razie, gdy sprzęt będzie naprawiany więcej niż 3 razy, Wykonawca niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, liczony od dnia zgłoszenia ostatniej awarii, dokona jego wymiany na sprzęt nowy, wolny od wad, taki sam lub o nie gorszych parametrach technicznych i pokrycia wszystkich kosztów z tym związanych. W przypadku zaoferowania sprzętu zamiennego o nie gorszych parametrach technicznych wymagana jest wcześniejsza pisemna zgoda Zamawiającego.

W okresie gwarancji Wykonawca zapewni przeprowadzanie bezpłatnych przeglądów w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w instrukcji obsługi lub zaleceniami producenta sprzętu.

Serwis gwarancyjny będzie świadczony w miejscu zainstalowania sprzętu.

§ 8

Odstąpienie od umowy:

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku wystąpienia okoliczności i spełnieniu warunków określonych w § 6 ust. 4 umowy.

3. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

Kary umowne:

Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 10 % wartości brutto umowy określonej w § 3 ust. 1 umowy w przypadku:

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji umowy określonego w § 2, Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 0,2 % wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia.

Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wystawiania pisemnego dokumentu obciążającego (noty obciążeniowej) Wykonawcę i potrącania kwot zastosowanych kar umownych z należności wynikających z umowy.

§ 10

Postanowienia końcowe.

Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności

Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności:

dokonywać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy,

przyjmować poręczeń za dług Zamawiającego od podmiotów trzecich,

dokonywać jakiejkolwiek innej czynności prawnej skutkującej zmianą podmiotu zobowiązania, w tym udzielania pełnomocnictwa do windykacji wierzytelności z prawem do inkasa dla podmiotów innych niż adwokat lub radca prawny.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

Wykonawca zobowiązuje się, że dochodzenie zaległych należności oraz wszelkie kwestie sporne dotyczące treści i realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze polubownej. W sytuacji, gdy strony nie dojdą do porozumienia w drodze polubownej w terminie 30 dni, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

......……………..	………………..